Syarat & Ketentuan CV SABOHAMU HIBATUL
Syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan layanan konstruksi gedung pendidikan yang kami sediakan.
Terakhir diperbarui: 24 November 2024
Syarat dan Ketentuan ini ("Ketentuan") mengatur penggunaan layanan konstruksi gedung pendidikan yang disediakan oleh CV SABOHAMU HIBATUL ("Perusahaan"). Dengan menggunakan layanan kami, Anda setuju untuk terikat oleh Ketentuan ini.
Ketentuan ini berlaku untuk semua klien, mitra, dan pengguna layanan kami. Jika Anda tidak setuju dengan bagian mana pun dari Ketentuan ini, harap jangan menggunakan layanan kami.
- "Perusahaan" merujuk pada CV SABOHAMU HIBATUL
- "Klien" merujuk pada individu atau perusahaan yang menggunakan layanan kami
- "Layanan" merujuk pada jasa konstruksi gedung pendidikan yang kami sediakan
- "Proyek" merujuk pada pekerjaan konstruksi yang disepakati bersama
- "Website" merujuk pada situs web resmi CV SABOHAMU HIBATUL
- Konstruksi gedung sekolah (TK, SD, SMP, SMA)
- Pembangunan kampus dan universitas
- Konstruksi perpustakaan dan fasilitas pendidikan
- Renovasi dan perbaikan gedung pendidikan
- Konsultasi desain dan perencanaan
- Manajemen proyek konstruksi
- Menyediakan layanan konstruksi dengan standar kualitas tinggi
- Menggunakan material yang sesuai spesifikasi dan berkualitas
- Menyelesaikan proyek sesuai timeline yang disepakati
- Memastikan keselamatan kerja selama pelaksanaan proyek
- Memberikan garansi untuk pekerjaan yang telah selesai
- Mengurus perizinan yang diperlukan untuk proyek
- Memberikan informasi yang akurat tentang kebutuhan proyek
- Menyediakan akses ke lokasi proyek
- Memastikan kelengkapan perizinan dari pihak klien
- Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan
- Memberikan keputusan tepat waktu untuk approval desain
- Koordinasi dengan tim perusahaan selama proyek berlangsung
- Harga disepakati dalam bentuk penawaran resmi
- Pembayaran dilakukan sesuai termin yang disepakati
- Perubahan scope proyek dapat mengubah total harga
- Pembayaran terlambat dapat dikenakan denda
- Biaya tambahan di luar scope akan dikomunikasikan terlebih dahulu
- Invoice harus dibayar selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal invoice
- Timeline proyek ditentukan dalam kontrak
- Force majeure dapat menunda timeline proyek
- Perubahan desain dapat mempengaruhi jadwal
- Perusahaan akan memberikan update progress berkala
- Serah terima proyek dilakukan setelah semua pekerjaan selesai
- Defect liability period berlaku selama 12 bulan
Pembatasan dan Pengecualian
Batasan tanggung jawab dan kondisi force majeure yang berlaku.
- Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung
- Maksimal tanggung jawab sebesar nilai kontrak
- Perusahaan tidak bertanggung jawab atas delay dari pihak ketiga
- Kehilangan data atau dokumen klien menjadi tanggung jawab klien
- Bencana alam (gempa, banjir, tsunami)
- Kondisi politik yang tidak stabil
- Pemogokan atau kerusuhan
- Perubahan peraturan pemerintah
- Kondisi cuaca ekstrem yang tidak dapat dihindari
Penghentian oleh Perusahaan
Perusahaan dapat menghentikan proyek jika:
- Klien melanggar ketentuan pembayaran
- Klien tidak memberikan akses ke lokasi proyek
- Terjadi force majeure yang membuat proyek tidak dapat dilanjutkan
Penghentian oleh Klien
Klien dapat menghentikan proyek jika:
- Perusahaan gagal memenuhi kewajiban material
- Perusahaan melanggar ketentuan kontrak
- Klien membayar biaya pembatalan yang disepakati
Semua desain, gambar teknis, spesifikasi, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Perusahaan dalam rangka proyek merupakan hak kekayaan intelektual Perusahaan.
Ketentuan HKI:
- • Desain tidak boleh digunakan untuk proyek lain tanpa izin tertulis
- • Gambar teknis tetap menjadi milik Perusahaan
- • Klien memiliki hak penggunaan untuk proyek yang disepakati
- • Perusahaan berhak menggunakan foto proyek untuk portfolio
Setiap sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Ketentuan ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.
Tahap Penyelesaian:
- 1.Negosiasi langsung antara Perusahaan dan Klien
- 2.Mediasi dengan pihak ketiga netral
- 3.Arbitrase atau proses peradilan jika diperlukan
Sengketa akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Syarat & Ketentuan kami, silakan hubungi tim legal kami:
Email: legal@sabohamuhibatul.com
Telepon: 085285703497
Alamat: JL TIUNG VI BLOK E 3 NO 140, Gunungbahagia, Balikpapan Selatan